§ 642 BGB – Rechtsprechung (236 Entscheidungen) – Seite 2

Mehrvergütungsanspruch wegen gestiegener Lohn- und … · Anerkennung der Nachtragsforderung durch Abschlagszahlung · Schadensersatzanspruch des Werkunternehmers

Zivilrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Zweibrücken 5. Zivilsenat Beschluss 03.12.2020 LS

Darlegung von Ansprüchen wegen Bauzeitverlängerung aufgrund vertragsgemäßer- und vertragswidriger Verlängerung

Zivilrecht

OLG Frankfurt am Main 29. Zivilsenat Urteil 28.10.2020

Unwirksame Klauseln in vorformuliertem Bauvertrag

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

LG Aachen 12. Zivilkammer Urteil 27.10.2020 zitiert von 1

Die Klägerin macht Generalplanerhonorar aus der 37. Abschlagsrechnung vom 00.07.2016 für das Bauvorhaben „G. …

Bau- und Werkvertragsrecht

OLG Karlsruhe 8. Zivilsenat Urteil 27.08.2020 LS zitiert von 1

Bauvertrag: Angemessene Entschädigung für nutzloses Bereithalten von Produktionsmitteln bei Mitwirkungsverzug …

Zivilrecht Aufgehoben

KG 21. Zivilsenat Urteil 28.04.2020 LS

Werkvertrag mit Bedarfsposition für den Vorhalt eines Produktionsmittels

Vergütungsanspruch und Entschädigungsanspruch für die … · Dauer des Vorhalts und Beendigung des Vorhalts bei …

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

LG Berlin 19. Zivilkammer Beschluss 20.04.2020 LS zitiert von 1

Bauvertrag: Vermutung des Verfügungsgrundes bei einstweiliger Verfügung wegen eines Mehrvergütungsanspruchs

Bau- und Werkvertragsrecht Antrag zurückgewiesen

LG Frankfurt am Main 31. Zivilkammer Urteil 17.04.2020

Der Kläger begehrt von der Beklagten Honorar in Höhe von 114.109,23 €

Zivilrecht

OLG Stuttgart 10. Zivilsenat Urteil 17.03.2020

VOB-Vertrag: Fälligkeit der Schlussrechnung

Darlegungs- und Beweislast bei Schadensersatzanspruch des …

Zivilrecht Abgeändert

OLG Stuttgart 10. Zivilsenat Urteil 18.02.2020 zitiert von 1

Kündigung eines VOB-Vertrags mit dem Nachunternehmer durch den Generalunternehmer

Voraussetzungen einer außerordentlichen Kündigung wegen … · Zahlungsanspruch für Ersatzvornahmekosten nach "freier" … · Werklohnanspruch

Zivilrecht Abgeändert

OLG Celle Beschluss 30.01.2020 LS zitiert von 4

Zum Ausschluss eines Angebots mit der Begründung, dass der Bieter die vom Auftraggeber erbetene Bestätigung …

Zivilrecht Aufgehoben

BGH VII. Zivilsenat Urteil 30.01.2020 LS zitiert von 14

Bauvertrag: Angemessene Entschädigung bei Mitwirkungsverzug des Bestellers

Bau- und Werkvertragsrecht Aufgehoben und zurückverwiesen

OLG Frankfurt am Main 24. Zivilsenat Urteil 27.12.2019

Vergütung für Planprüfungsleistungen

Bau- und Werkvertragsrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Düsseldorf 5. Zivilsenat Urteil 19.12.2019 zitiert von 9

In der Berufungsinstanz streiten die Parteien über Forderungen der Klägerin wegen eines ihr verspätetet …

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

OLG Düsseldorf 5. Zivilsenat Urteil 12.12.2019

Die Klägerin, die ein Unternehmen für Landschaftsbau, Straßenbau und Tiefbau betreibt, verlangt von der …

Bau- und Werkvertragsrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Rostock 4. Zivilsenat Urteil 26.11.2019 LS

Werklohnklage aus VOB-Vertrag

Teilabtretung und Aktivlegitimation des Zessionars · Mehrkostenvergütungsansprüche aus Nachträgen wegen …

Zivilrecht Aufgehoben und zurückverwiesen

OLG Frankfurt am Main 26. Zivilsenat Beschluss 28.09.2019

Antrag auf gerichtliche Entscheidung über Zuständigkeit des Schiedsgerichts

Bau- und Werkvertragsrecht Aufgehoben

OLG Oldenburg Urteil 20.08.2019 LS zitiert von 2

Anforderungen an die schlüssige Darlegung und Substantiierung von Tatsachen für einen Anspruch des …

Zivilrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Düsseldorf 22. Zivilsenat Urteil 16.08.2019 zitiert von 1

Die Klägerin nimmt die Beklagte zu 1) und deren persönlich haftende Gesellschafterin, die Beklagte zu 2), auf …

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

OLG 3. Zivilsenat Urteil 15.08.2019 LS

Bereitschaft zur Mängelbeseitigung als Verzicht auf Verjährungseinrede

Zivilrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Köln 7. Zivilsenat Hinweisbeschluss 16.05.2019 zitiert von 6

Die Parteien streiten um Ansprüche der Klägerin aufgrund von ihr behaupteten zeitlichen Mehraufwands bei der …

Bau- und Werkvertragsrecht

OLG Frankfurt am Main 29. Zivilsenat Urteil 06.05.2019 zitiert von 1

Mangelhafte Montage einer Photovoltaik-Anlage auf Wohnhaus

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

OLG Düsseldorf 22. Zivilsenat Urteil 12.04.2019 zitiert von 6

Die Klägerin hat in erster Instanz aus einem vorzeitig beendeten VOB-Vertrag über Abbruch-, Erd- und …

Bau- und Werkvertragsrecht Aufgehoben und zurückverwiesen

KG 21. Zivilsenat Urteil 19.03.2019 LS

Zahlungsanspruch für die Produktion eines Imagevideos

Abnahmereife

Zivilrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Naumburg 2. Zivilsenat Urteil 07.03.2019 LS

VOB-Vertrag: Zusätzliche Vergütung für die Einholung von Analysen zum Schadstoffgehalt des Abbruchmaterials

Anforderungen an die Darstellung von …

Zivilrecht Abgeändert

OLG Frankfurt am Main 29. Zivilsenat Urteil 04.03.2019

Darlegungs- und Beweislast für das Behaltendürften von Abschlagszahlungen im Rahmen eines VOB/B-Bauvertrages

Bau- und Werkvertragsrecht Abgeändert

KG 21. Zivilsenat Urteil 29.01.2019 LS zitiert von 11

VOB-Vertrag: Entschädigungsanspruch des Werkunternehmers bei Mitwirkungsverzug des Bestellers

Bau- und Werkvertragsrecht Berufung zurückgewiesen

OLG Frankfurt am Main 4. Zivilsenat Urteil 21.12.2018

Wirksamkeit von Provisionsvereinbarungen für die Vermittlung von Studienplätzen

Zivilrecht Abgeändert

LG Düsseldorf Urteil 19.11.2018

Die Klägerin macht eine Werklohnforderung wegen Bauzeitverlängerung geltend

Bau- und Werkvertragsrecht Klage abgewiesen

OLG 1. Zivilsenat Urteil 16.11.2018

Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers bei unterlassener Mitwirkungshandlung des Auftraggebers

Zivilrecht Abgeändert

LG Karlsruhe 6. Zivilkammer Urteil 05.10.2018 LS

Schadensersatzanspruch bei Vermögensschaden aufgrund Bauzeitverzögerung

Zivilrecht Klage abgewiesen

KG 2. Zivilsenat Beschluss 28.09.2018

Qualifikation einer Streitigkeit als Bausache nach § 72a S. 1 Nr. 2 GVG

Bau- und Werkvertragsrecht

OLG Brandenburg 6. Zivilsenat Urteil 31.07.2018

Die Klägerin verlangt von der Beklagten restliche Vergütung für die Lieferung zweier automatisierter …

Miet- und Kaufrecht Abgeändert

OLG Brandenburg 12. Zivilsenat Urteil 26.07.2018 zitiert von 3

Der Kläger, Inhaber eines Betriebes für Schwimmbadbau und Wellnessanlagen, macht gegen die Beklagten …

Bau- und Werkvertragsrecht Berufung zurückgewiesen

LG Bonn Urteil 25.07.2018 zitiert von 1

Eine zusätzliche Vergütung für Bauleitungsleistungen

Bau- und Werkvertragsrecht Klage abgewiesen

KG 21. Zivilsenat Urteil 10.07.2018 LS zitiert von 7

Bauvertrag: Ermittlung des Mehrvergütungsanspruchs eines Bauunternehmers aufgrund einer Leistungsänderung

Miet- und Kaufrecht Abgeändert

OLG Brandenburg 12. Zivilsenat Urteil 28.06.2018

Die Klägerin begehrt – aus abgetretenem Recht der Drittwiderbeklagten - die Rückzahlung überzahlten …

Bau- und Werkvertragsrecht Berufung zurückgewiesen

LG Köln Urteil 26.06.2018 zitiert von 1

Aufgrund einer Ausschreibung der Beklagten vom 02.08.2011 betreffend Rohbauarbeiten bei der Baumaßnahme …

Bau- und Werkvertragsrecht